房屋贷款装修合同范本
- 作者: 用户投稿
- 2022年04月11日 16:10:34
衔接方(乙方)
签发承包合约方(甲方)
工程名目：
甲、乙两边经和睦洽商和计划，甲方确定委派乙方举行居室装饰。为保护工程成功举行，按照国度相关法令规则，特签署本公约，再不共通按照。
第一条：工程大概
1.工程地方：
2.居室规格：房型 层(式) 室 厅
厨 卫，合计动工表面积 公亩。
3.动工实质：详见本公约附属类小部件(一)《家园装饰动工实质单》和动工图。
4.委派办法：
5.工程动工日子： 年 月 日
6.工程完毕日子： 年 月 日
工程总天数： 天
第二条：工程价款
工程价款(金额小写) 元，详见本公约附属类小部件(二)《家园装饰工程资料估算表》。
1、资料款 元; 2、人 工 费 元;
3、安排费 元;4、动工清运脚 元;
5、搬卸费 元;6、管 理 费 元;
7、其余用度(证明实质) 元。
第三条：品质诉求
1.工程运用重要资料的种类、规格、称呼，经两边承认。
2.工程验收规范，两边承诺参照国度的关系规则实行。
3.动工中，甲方如有特出动工名目或特出品质诉求，两边应确认，减少的用度，应另签署弥补公约。
4.凡由甲方自行购买的资料、摆设，产品德量由甲方自夸;动工品质由乙方控制。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程动工前报告乙方，再不于处事贯串。
6.金钱划入称呼 ;账号
第四条：资料供给
1. 乙方须庄重依照国度相关价钱规则规则，对本公约中所用此资料一致举行明码明码。甲方所供给的资料均运用于本公约规则的装饰工程，非经甲方承诺，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按调用资料的双倍价款积累给甲方。
2. 乙方供给的资料、摆设如不适合品质诉求，或规格有分别，应遏止运用。如已运用，对工程形成的丢失均有乙方控制。
3. 甲方控制购买供给的资料、摆设，该当是适合安排诉求的及格产物，并应准时供给加入。如改期达到，动工期顺延，并按耽搁工期处置。按甲方供给的资料核计金额的10%动作处置费付出给乙方。资料经乙方验收后，由乙方控制保存，因为保存不妥而形成丢失，由乙方控制补偿。
第六条：付款办法
1.公约仍旧签署，甲方即草率100%工程资料款和动工工费的50%;当工期进渡过半( 年 月 日)，甲方即第二次付动工费的40%.结余10%尾宽大甲方对工程完毕验收后预算。(注：动工工费囊括人为费)
甲方在草率款日子不付款是不法动作，乙方有权遏止动工。验收及格未结清工程价款时，不得托付运用。
1.工程动工中如有名目增减或须要变化，两边应签署弥补公约，并由乙方控制开具动工变换令，报告动工工地控制人。增减项手段价款，马上结清。
2.甲方未按本公约规则克日预支工程价款的，每过期一天按未付工程价款额的1%付出给乙方。
3.甲方在居室装饰中，如向钱庄按揭，须将按揭的凭据及关系文献(复印件)交给乙方。
第六条：工程工期
1. 即使因乙方原所以推迟竣工，每天按工费的1%动作失约金罚款付出给甲方，直至工费扣完为止。即使因甲方原所以推迟竣工，每推迟一日，以装饰工程价款中人为费的1%动作误工费付出给乙方 元。
2.由甲方自行抉择的资料、摆设，因品质不对格而感化工程品质和工期，其窝工费由甲方接受，因为乙方动工因为形成品质事变，其窝工用度由乙方接受，工期静止。
3. 在动工中，因工程品质题目、两边看法纷歧而形成竣工，均不按误工或推迟工期论处，两边应积极诉求相关部分融合或评断部分融合、处置，尽量处置纠葛，以连接动工。
4.动工中即使因甲方因为诉求从新窝工的，或因甲方变动动工实质而耽搁工期的，均需签证，甲方须接受十足动工用度，如因乙方的因为形成窝工，由乙方接受负担，工期静止。
5.动工中，甲方一经乙方承诺，专断报告动工职员专断变动动工实质所惹起的品质题目和耽搁工期，甲方自夸负担。
第七条：工程验收
1.工程品质验收，除湮没工程需分段验收外，等待工作程十足中断后，乙方构造甲方举行完毕验收。两边处置工程预算和交代手续。
2.乙方报告甲方举行岁序验收及完毕验收后，甲方应在三天内前来验收，过期视为甲方机动停止权力并视为验收及格，如有题目，甲方自夸负担。甲方自行搬加入住，视为验收及格。
3.甲方如不许在乙方指准时限内前来验收，应准时报告乙方，另定日子。但甲方承诺认岁序或工程的完毕日子，并接受乙方的把守费和关系用度。
第八条：其余事变
1. 甲方负担
(1)必需供给经财产处置部分承认的衡宇立体图及水、电、气线路图，或由甲方供给衡宇立体图及水、电、气线路图，并向乙方举行当场交底。
(2)二次化妆工程，应十足凌空或局部腾空屋屋，废除感化动工的妨碍物。对只能局部凌空的衡宇中所淹留的家电、安排物等，须采用需要的养护办法，均需与乙方处置手续和接受用度。
(3)如真实须要拆、改原兴办物构造或摆设、管线，应向地方地房产和地产管理部分处置手续，并接受相关用度。动工中如需偶尔运用公用部位，应向邻里打好款待。
2.乙方负担
(1) 应积极出示企业交易派司、会员文凭或动工天性;包办交易员必定有法人代办的委派文凭。
(2)指使一名处事职员为乙方工地代办，控制公约实行，并按公约诉求构造动工，保质量保证量地准时实行动工工作。
(3)控制动工当场的安定，谨防火警、佩证上岗、文雅动工，并提防因动工形成的弹道阻碍、渗渗水、停电、货色破坏等事变爆发而感化他人。万一爆发，必定尽量控制建设或补偿。
(4)庄重实行公约，举行光荣工期，即使因推迟竣工，如脱料、窝工或托辞诱使甲方垫资，举查后均按失约论处。
(5)在装饰动工范畴内接受保修负担，保修期自工程完毕甲方验收入及格之日算起，为12个月。
第九条：失约负担
公约奏效后，在公约实行功夫，专断废除公约方，应按公约总金额的5%动作失约金付给对方。因专断废除公约，使对方形成的本质丢失胜过失约金的，应举行积累。
第十条：争议处置
本公约实行功夫，两边如爆发争议，在不感化工程进度的基础下，两边应计划处置。本家儿不愿经过计划处置，或计划处置不可时，不妨依照本公约商定向群众人民法院提告状讼。
第十一条：公约的变换和中断
1.公约经两边签名奏效后，两边必定庄重按照。任何一方需变换公约的实质，应经两边计划普遍后从新签署弥补和议。如需中断公约，提出中断公约的一方要以书面情势提出，应按公约总价款的10%托付失约金，并处置中断公约手续。
2.动工进程中任何一方提出中断公约，须向另一方以书面情势提出，经两边承诺处置整理手续，签订中断公约和议后，可视为本公约废除。
第十二条：公约奏效
1.本公约和公约附属类小部件向两边盖印，签名后奏效。
2.弥补公约与本公约具备一致的法令功效。
3.本公约(囊括公约附属类小部件、弥补公约)一式 份，甲乙两边各执 份。
甲方(业主) (签章) 乙方： (签章)
住宅地方： 企业地方：
邮编： 邮编：
处事单元： 法人代办：
委派代劳人： 委派代劳人：
电 话： 电 话：
签订契约地方： 签订契约日子：
年 月 日
